《合同協議范本：承攬合同（含運輸）》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《合同協議范本：承攬合同（含運輸）（6頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。
1、承攬合同（含運輸）
訂立合同雙方：
承攬方： 以下簡稱甲方；
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗
2、時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
?。庸ざㄗ魑飿悠沸枰獯娴?，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據）
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
3、
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 加工費結算辦法與時間 。
第七條 乙方應于 年 月 日前向甲方交付定金 元；乙方應于 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的
4、，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
?。保追饺缥窗春贤幎ǖ馁|量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
?。玻追浇桓抖ㄗ魑锏臄盗可儆诤贤幎ǖ?，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
?。常蚣追桨b不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
5、
?。矗追接馄诮桓抖ㄗ魑?，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
?。担追讲荒芙桓抖ㄗ魑锏?，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 ％的違約金。
?。叮杉追截撠熕拓浀?，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
?。保曳饺缰型咀兏ㄗ魑锏臄盗?、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
?。玻曳饺缰型緩U止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 ％的違約金。
３．乙方如未按合同規定
6、的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
４．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
５．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
６．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責
7、任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
合同協議范本：承攬合同（含運輸）
